谁能给份钢结构工程承包合同书

钢结构工程承包合同书:甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定,及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:一、工程内容:钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等(附钢结构工程预算表).二、工期: 经甲乙双方协商,本工程从 年 月 日始至 年 月 日结束。总工期为 天,其中制作工期为 天,安装工期为 天,如遇不可抗力因素,(如战争、地震、雨天等)工期顺延。三、质量及技术标准:所有材料必须达到合格,由乙方质量人员现场检测,施工质量达到国家标准。四、双方责任: 1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供原材料堆放场地;提供电源及电表箱以上电线,配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工,同时提供各单项目的材料报告,如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要准守国家的法律法规,工程质量确保合格。3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证,材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料,乙方在甲方提供防锈漆的情况下,免费为甲方喷底漆。五、付款方式:1、工程总价为 万元,合同签订3日内,先预付材料款 40% ,计人民币 万元,钢结构进场后再付 ,计人民币 万元,待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项,合计 万元(合同总价3%的质保金除外)。2、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度,造成乙方停工、窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。 六、安全施工: 乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范,统一安排,自备安全用品。高空作业,必须系安全带,配带安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水,接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工。如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。七、开工及延期开工:(1)乙方应按合同约定的工期开工。 (2 )因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工,甲方应在合同 约定的开工日期前 2 天,以书面形式通知乙方,推迟开工日期;并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方,给乙方造成的开工损失由甲方承担。 八、工程质量: 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工。 3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。 4、工程保修期为一年。在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。九、争议:本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起诉讼。本合同一式四份,甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后,合同自动失效。甲方:(签章) 乙方:(签章) 代理人:(签章) 代理人:(签章)电话: 电话: 收起

××工程主体分部工程质量自评报告编制人:审核人:审批人:××工程主体分部工程验收自评报告(范本)尊敬的各领导:你们好!首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。搜索一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间)建设单位:设计单位:勘察单位:监理单位:施工单位:监督单位:工程总建筑面积为××m2,总建筑高度为××m,地下×层,地上×层,±0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由××楼及××裙房组成。系××结构,×度抗震设防。地下室层高为×m,裙房高分别为×m和×m,标准层层高为×m。基础采用××基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为商业用房;×层为住宅楼(或办公用房),各设××牌××型电梯×部。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利封顶。施工进度满足合同工期的要求。二、施工依据1、建设单位与施工单位签订的施工合同;2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单;3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;4、国家现行颁布的强制性标准;5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案;6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。三、工程施工概况(一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考)1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。(二)技术管理情况工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。(三)质量管理制度1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板自身质量水平,以样板工程带动工程质量全面提高。5、在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的技术型操作工人参与施工,推行工程施工质量奖罚制度。对班组承包价格采用固定单价加浮动单价,根据各个分项的施工质量进行奖罚。6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。7、制定质量通病的预防措施。8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。(四)质量保证情况在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关,对进场材料实行台帐管理,进行收、发、储、运等环节的技术管理。对进场的钢材、水泥、普通混凝土小型砌块及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证取样情况下,送往××检测试验中心试验室进行复试。只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。1、地基与基础分部工程所有原材料经监理公司见证取样:①进场钢材×吨,试验×组,合格×组;②钢筋直螺纹套筒连接Φ×的连接接头×个,共试验×组,合格×组;③钢筋闪光对焊连接试验×组,合格×组;④钢筋电渣压力焊连接试验×组,合格×组;⑤××防水卷材×卷(或×㎡),试验×组,合格×组;⑥进场水泥×吨,试验×组,合格×组;⑦进场C×商品砼×m3,标养试件×组,试验×组,合格×组;⑧进场C×P×商品砼×m3,抗渗试件×组,试验×组,合格×组;⑨土壤击实试验×组,合格×组。2、主体结构工程所有原材料经监理公司见证取样:①进场钢材×吨,试验×组,合格×组;②钢筋直螺纹套筒连接Φ×的连接接头×个,共试验×组,合格×组;③钢筋闪光对焊连接试验×组,合格×组;④钢筋电渣压力焊连接试验×组,合格×组;⑤××防水卷材×卷(或×㎡),试验×组,合格×组;⑥进场水泥×吨,试验×组,合格×组;⑦进场C×商品砼×m3,标养试件×组,试验×组,合格×组;⑧M×混合砂浆×m3,试验×组,合格×组;⑨进场烧结普通砖×万块,试验×组,合格×组;空心砖×万块,试验×组,合格×组;⑩拉结筋试验×组,合格×组。(五)新技术应用情况在工程施工过程中,项目部积极推广应用了建设部推广使用十项新技术中的地基基础和地下空间工程技术(如复合土钉墙支护技术等)、高性能混凝土、高效钢筋与预应力技术、新型模板及脚手架应用技术、钢结构技术、安装工程应用技术、建筑节能和环保应用技术、建筑防水新技术、施工过程监测和控制技术、建筑企业管理信息化技术共×项新技术,新技术的应用既保证了工程的施工质量,又加快了材料的周转,节约了施工成本,大大缩短了建设工期,取得了良好的经济效益和社会效益。四、主要施工过程控制情况1、本工程主要使用的测量仪器有:××经纬仪、××水准仪、××垂直仪……,各项出厂合格证资料齐全;部分按规定,送陕西省测绘计量中心检测,均在有效鉴定期内。施工测量放线,由专职施工员严格按照施工定位轴线图和施工图放样。自检合格后,由技术负责人组织质量员、施工员等进行定位轴线的复核,经复核无误后再报监理工程师复检,复检合格后,方可进行下道工序施工。轴线位移和标高引测控制在规定范围内。本工程垂直度偏差在×㎜内,符合相关规范和设计要求。本工程沉降观测委托××××单位进行观测。从×年×月×日至×年×月×日对其共进行了×次沉降观测,最大沉降量××㎜,最大沉降差××㎜,平均沉降量××㎜,平均沉降速率为× ㎜/ d,结论为:总体上沉降均匀,未发现异常情况。2、基础与主体结构工程1)模板工程本工程墙柱模板采用组合小钢模,平板采用多层竹胶板。施工前编制专项施工方案,对整个支模体系进行验算、受力分析,确保足够的强度、刚度、稳定性,对钢管、扣件、槽钢等材料进行强度检测。绘制预埋、预留洞图。对进场工人进行技术考核,上岗前做好技术交底工作,采用样版引路制度进行工程管理。对施工难度较大的部位,如阴阳角、根部、钢木接头等部位进行重点技术公关。地下外墙模板加固采用止水螺杆,确保混凝土墙面起到致密防水作用。在支模过程中加强自检、互检,发现问题及时整改,再交由技术负责人组织质量员、施工员等复核,并做好模板安装检验批等资料,及时报监理公司进行复检,合格后方可浇捣混凝土。另外做到砼浇捣前检查、浇捣中复查、浇捣后核查等项工作,保证混凝土结构的质量。模板尺寸偏差按规范要求验收。2)钢筋工程本工程钢筋规格、型号较多,主要规格有××、××、××,钢筋用量较大。钢筋从进场、取样复试、制作、绑扎、验收、成品保护都严格按照规范和技术要求进行操作,保证了钢筋分项工程的质量。在钢筋绑扎过程中严格按照图纸和规范进行绑扎,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋的锚固长度、搭接长度等严格控制。在定位措施上,墙柱钢筋分别采用水平定位筋及竖向梯子筋进行定位、控制筋距。采用塑料垫片、20*20砼控制筋控制保护层厚度及墙体截面尺寸;梁、板底筋用砂浆垫块,面筋用马凳加短钢筋固定,控制保护层。钢筋绑扎完后,由班组自检、项目部预检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。在砼浇捣过程中,避免踩踏板面筋,由专人负责钢筋修整,加绑马凳筋和支垫砼垫块,以免钢筋位移。3)混凝土工程为保证结构质量,提高文明施工水平,主体全部采用商品砼。配备砼输送泵车和布料杆等,满足施工需要。对混凝土浇筑采取施工员现场跟踪检查,安排专人进行塌落度测试、砼试块制作等,进行全过程的控制;另外派专人到商品砼搅拌站进行现场监督,检查原材料、外加剂质量及配合比电子计量情况,根据施工要求,及时调整砼塌落度。砼浇捣完成后,及时进行洒水养护,不少于7d。砼试块同条件养护和标准养护,至龄期做好试压工作。4)砌体工程本工程砌体采用混凝土小型空心砌块,混凝土空心砌块的优点是自重较轻、强度高、尺寸偏差小,且属于环保型材料,采用M×水泥砂浆砌筑。在拌制砂浆过程中严格控制砂浆配合比,按要求进行试块制作。在砌筑前确立皮数和规格搭配,提前种植拉接钢筋,钢筋的锚固长度、种植深度、间距满足规范要求,同时按要求进行抗拉实验。砌筑时采用“三一”砌筑法,严格控制砂浆的饱满度、灰缝的厚度,杜绝通缝、串缝,确保墙面的平整度和观感。墙面与顶棚(梁)交接处用斜砖和三角砖进行砌筑。在砌体施工过程中加强自检、互检,严格按照工艺和规范要求进行验收,做好记录。5)地下室防水工程本工程地下防水采用SBC-120聚乙烯丙纶防水卷材,在防水工程的质量控制上。第一、确保进场材料的质量合格。第二、根据材料的特性和防水的要求编制专项施工方案和技术交底。第三、注意作业条件和施工的外部环境的影响,包括做好基层的处理工作。第四、严格按照规范和工艺要求进行施工。第五、加强自检互检,对起泡、起鼓、松动的部位及时按要求进行加强处理。第六、注意成品保护,做好防水保护层的施工。在施工过程中,严格按规范要求进行质量控制,做好验收记录。五、安全文明施工及获得的荣誉在整个施工过程中,我们严格执行国家有关安全生产法律法规;严格执行公司颁布的工程管理规范和CIS形象手册,实施施工现场文明标化管理。努力做到文明施工、安全生产、不扰民,使职工置身于文明施工的氛围下。整个施工过程中未发生安全事故。本工程先后被评为西安市文明工地、陕西省文明工地;西安市建筑结构示范工程;陕西省优秀质量管理QC小组×等奖。六、资料整编情况工地现场配备专职资料员一名,持证上岗。负责对工程资料进行收集和整编归档,保证工程技术资料的及时、完整和真实。工程开工、竣工形成的各项程序文件;工序施工前、后形成的技术资料;以及原材料进场复试等质保资料等,都及时进行收集,报监理单位备案,以便对整个施工过程进行全方位控制。同时认真做好安全资料、文明工地资料及贯标资料的收集和整理。七、工程检测及专业验收情况1、× 根钻孔灌注桩,经陕西省建设工程人工地基工程质量直属检测站检测,承载力均符合设计要求,桩身完整性良好,I类桩占×%,II类桩占×%。2、混凝土抗压试件混凝土强度等级 C × 标养试件(组数) 600℃?d同养试件 经抗压试验全部合格,并经统计分析评定全部合格。3、结构实体钢筋保护层检测经陕西省建设工程质量监督检验测试中心检测:地基与基础分部 梁 板 主体分部 梁 板检测点数 检测点数 合格点数 合格点数 合格率 合格率 4、本工程沉降观测委托××××单位进行观测。从×年×月×日至×年×月×日对其共进行了×次沉降观测,最大沉降量××㎜,最大沉降差××㎜,平均沉降量××㎜,平均沉降速率为× ㎜/ d,结论为:总体上沉降均匀,未发现异常情况。5、×个主体大角垂直度最大偏差为 ×mm。八、工程质量评定(一)、分部工程质量评定根据现行施工规范及××工程质量安全监督站有关建设工程技术资料整编的有关要求,××工程评定情况如下:(一)、分部工程质量评定根据现行施工规范及陕西省有关建设工程技术资料整编的要求,××工程评定情况如下:1、地基与基础工程分部工程 分项工程 检验批数 分项工程 检验批数地基与基础 土方开挖分项工程 防水混凝土分项工程 土方回填分项工程 卷材防水层分项工程 模板分项工程 砖砌体分项工程 钢筋分项工程 混凝土分项工程 经监理公司审查所有分项工程全部合格,地基与基础分部工程于×年×月×日由建设、监理单位组织验收,结论为合格,同意验收。2、主体结构工程分部工程 分项工程 检验批数主体分部工程 模板分项工程 钢筋分项工程 混凝土分项工程 填充墙砌体分项工程 经监理公司审查所有分项工程全部合格,主体分部工程于×年×月×日由建设、监理单位组织验收,结论为合格,同意验收。(二)、工程主体结构分部工程施工质量评价主体结构工程所含的分项、子分部工程质量,经监理公司检查,全部验收合格。质量控制资料齐全完整。主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。观感质量自评:好。综合以上各项内容,并根据国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》,对××工程主体分部工程质量自评合格。最后我代表中天建设集团第五建设公司,再次感谢××有限公司的大力支持、××质量安全监督站专家批评指导,××设计研究院、××监理公司的密切配合。谢谢!(以上内容主要为主体分部验收的自评报告,其内容可根据实际施工情况进行增减,绝不能照搬照抄,特此声明!)中天建设集团第五建设公司××年×月×日注:红色的、打×的要根据项目部实际施工情况进行调整、增减,绝不能照搬照抄。 收起

钢结构承包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定,及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例: 一、工程内容:钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等(附钢结构工程预算表). 二、工期: 经甲乙双方协商,本工程从 年 月 日始至 年 月 日结束。总工期为 天,其中制作工期为 天,安装工期为 天,如遇不可抗力因素,(如战争、地震、雨天等)工期顺延。 三、质量及技术标准: 所有材料必须达到合格,由乙方质量人员现场检测,施工质量达到国家标准。 四、双方责任: 1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供原材料堆放场地;提供电源及电表箱以上电线,配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工,同时提供各单项目的材料报告,如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要准守国家的法律法规,工程质量确保合格。 3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证,材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料,乙方在甲方提供防锈漆的情况下,免费为甲方喷底漆。 五、付款方式: 1、工程总价为 万元,合同签订3日内,先预付材料款 40% ,计人民币 万元,钢结构进场后再付 ,计人民币 万元,待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项,合计 万元(合同总价3%的质保金除外)。 2、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度,造成乙方停工、窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。 六、安全施工: 乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范,统一安排,自备安全用品。高空作业,必须系安全带,配带安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水,接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工。如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。 七、开工及延期开工: (1)乙方应按合同约定的工期开工。 (2 )因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工,甲方应在合同 约定的开工日期前 2 天,以书面形式通知乙方,推迟开工日期;并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方,给乙方造成的开工损失由甲方承担。 八、工程质量: 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工。 3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。 4、工程保修期为一年。在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。 九、争议: 本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起诉讼。 本合同一式四份,甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后,合同自动失效。 甲方:(签章) 乙方:(签章) 代理人:(签章) 代理人:(签章) 电话: 电话: 收起