谁能发一份园林景观绿化施工合同?

发包方：某房地产开发有限公司（以下简称甲方）承包方：某园林景观工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1．工程名称：某园林景观工程。2．工程地点：某小区内3．   工作内容：约50000   平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为80   天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（   现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。（一）如遇下列原因工期顺延：1．未及时签审施工图纸和施工组织计划；2．设计变更；3．甲方未能按期提交施工场地；4．连续4   小时遇雨和停水、停电；5．未按合同规定时间拨付工程款项；6．遇不可抗拒因素。（二）竣工验收：1．甲方在收到乙方竣工报告的5   日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2．   若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条   工程合同价款及支付方式1．经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价10000000   元（预算详见“合同附件一”；）2．本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;  3．结算工程量以现场实际收方量为准。4．合同签订后5   日内,甲方支付乙方工程款50   元整;  5．工程竣工并验收合格后15   日内，双方按合同第三条第2、第3   款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条   关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1．   保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2．成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条双方的责任（一）甲方责任：1．保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2．   合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；3．负责协助办理施工的各项进场手续。4．负责协调现场各施工单位间的关系；5．若施工变更应以书面形式通知乙方；6．按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：com3   1   2．接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3．文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；4．负责施工中的成品保护；第七条甲、乙双方现场代表及责任1．甲方现场代表：2．乙方现场代表：3   第八条材料的认定及采购1．   后方可采购。2   第九条违约责任（一）甲方违约责任：1．   的实际损失；2．   救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3．   额的5‰向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。第十条   争议解决方式．按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；   ．甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定．设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一在合同履行中，双方因履行合同发生争议，   应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：本合同签订日期 收起