景观工程合同范本求一份?

甲方:_________乙方:_________甲方委托乙方对_________(以下简称“_________”)进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系,根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》,并结合本项目环境景观设计的实际情况,经双方本着平等、互利、合作的原则,友好协商,签订本合同,供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称:_________2、项目地址:_________ 二、设计工作内容 1、甲方提供的_________用地红线范围内的环境景观设计(内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计);2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板 3、施工现场监理 三、设计阶段、设计深度、设计周期 1、方案设计阶段 (1)甲方配合内容 a.向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总平面图、竖向标高图、市政综合管网图、单体首层平面图。 b.组织乙方现场踏勘。 c.向乙方提供项目定位标准。 (2)乙方完成内容及标准 a.提供景观总体规划图(1:100的彩色、黑色各一) b.各区域大样图、剖面图、彩色草图 c.方案设计说明书 d.工程成本估算以上所列图纸向甲方提供三套,设计师并负责向甲方解说一次。 (3)设计周期:6个日历天(从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日) 2、扩初设计阶段 (1)甲方配合内容 a.确认方案阶段设计之内容。 b.建议植物选配及物料采用。 (2)乙方完成内容及标准 a.景观总体布置图。 b.标高图、灯光配置图及灯具选型。 c.各景点大样图、剖面图 d.总体彩色透视效果图及各景点彩色透视效果图。 e.各区域物料配置图及实物样板的提供。 f.主要乔、灌木布置图及品种规格。 g.工程成本概算。 以上所列图纸(2号图)向甲方提供5套和一张扩初图光盘(含全部内容),设计师并向甲方解说一次。 (3)设计周期:10个日历天(从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日) 3、施工图设计阶段 (1)甲方配合内容:确认扩初阶段成果 (2)乙方完成内容及标准 a.总平面分布图(1:100) b.详图指引图(1:100) c.放线定位图(1:100) d.各细部标高图(1:100) e.各区域灌溉及给排水图(1:100) f.园林灯具照明及电路系统图(1:100) g.各区域物料图及样板材质和色彩 h.乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位) i.灌木布置平面图及定位图 j.地被(草坪)植物位置图和土壤造型图 k.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量) l.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1:20) m.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1:20) n.水景、喷泉的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(1:20) o.嬉水池的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(1:20) p.周界围墙、花架的建筑、结构、电气等施工详图(1:20) q.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料 r.施工图预算 以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套,同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。 (3)设计周期:10个日历天(从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日) 4、设计监理阶段(施工现场服务) (1)甲方工作内容:确认施工图说,组织设计交底和图纸会审,组织现场工作,准时通知乙方。 (2)乙方工作内容:参与植物选购;参与铺装材料的选购;参与施工现场铺装及硬景的施工样板确认;参与施工现场技术指导;参与工程竣工验收。(3)乙方工作内容时间安排由甲方提前12小时通知。 四、设计费用计算及支付 1、设计费用计算:本工程总绿化用地_________㎡,按实际绿化用地每平方米_________元人民币计算设计费,本合同共计设计费人民币_________万元(大写:_________元正) 2、设计费支付方式 (1)本合同签订后五日内,甲方支付乙方设计预付款_________万元(大写:_________元正)。 (2)乙方方案设计阶段和扩初阶段设计任务完成,并经过甲方确认后五日内,甲方支付设计费_________万元(大写:_________元正)。 (3)乙方施工图设计阶段任务完成,并经过甲方确认后五日内,甲方支付乙方设计费_________万元(大写:_________元正)。 (4)乙方设计监理阶段任务完成,并通过竣工验收后五日内,甲方将剩余设计费_________万元(大写:_________元正)一次性支付给乙方。 (5)设计阶段和施工监理阶段乙方往返的差旅费均由乙方自行承担,甲方不另支付设计费用以外的额外费用。 (6)施工图经甲方确认后,如甲方要求乙方进行重大设计修改,甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。 五、违约责任 1、本合同签订后,甲方不履行合同,甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同,乙方双倍退还甲方所付设计费。 2、乙方不按本合同约定时间交付甲方设计图说,每逾期一天,甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金,乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求,甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金。甲方不能按时确认乙方设计图说,乙方按拖延的时间顺延设计工期。乙方设计图说满足设计标准及要求时,甲方如不按时支付设计费用,每逾期一天,甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。 六、其它 1、甲方维护乙方设计成果的所有权,不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用,也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。 2、本合同甲、乙双方签字盖章生效,工程竣工后甲乙双方结清设计费后自动失效。 3、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决,协商不成,任何一方均可向本合同签约地人民法院起诉。 4、本合同一式六份,甲、乙方各执三份,具有同等法律效力。甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 法人代表(签字):_________ 法人代表(签字):_________ 签订地点:_________签约时间:_________年____月____日 收起

园林景观工程施工合同发包方:某房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包方:某园林景观工程有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:某园林景观工程。2.工程地点:某小区内3.工作内容:约50000平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为80天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。(一)如遇下列原因工期顺延:1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4 小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不可抗拒因素。(二)竣工验收:1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2.若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。第三条 工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价10000000元(预算详见“合同附件一”;)2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程款50元整;5.工程竣工并验收合格后15日内,双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条 关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1.保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条双方的责任(一)甲方责任:1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;2,合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:com3 1 2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;4.负责施工中的成品保护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表:2.乙方现场代表:3 第八条材料的认定及采购1. 后方可采购。2 第九条违约责任(一)甲方违约责任:1. 的实际损失;2. 救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3. 额的5‰向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金。第十条 争议解决方式.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;.甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。com4 方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜,双方协商解决。第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):代表人:代表人:本合同签订日期二○○四年二月四日 收起

景观工程合同范本 业主(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行 施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、预定开工日期: 年 月 日 第二条:施工范围 1、施工范围: 回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。 第三条:施工方式 1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。 第四条:工期 1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预计 天(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。 2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。 (1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。 (2)不可抗力因素。 第五条:工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。 2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。 3、苗木成活率达到100%。 4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。 第六条:工程价款及结算、付款方式 1、工程预算总价款为人民币 元(大写 元)。 2、结算方式: (1)甲方应在预定开工日期前 个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%;(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。 (4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。 (5)以上付款的方式均以 支付。 第七条:保养期 1、苗木保养期为 个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。 2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。 第八条:双方义务 1、甲方义务 (1)委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。 (2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电(水电费由 方承担)。 (3)提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。 (4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。2、乙方义务 (1)委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。 (2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。 (3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。 (4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。 (5)乙方应确保工程质量达到验收标准。 (6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的`两个月内完成结算。 第九条:违约责任 1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。 2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。 3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。 4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。 5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。 6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。 第十条:转让条款 未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。 第十一条:合同终止 1、因解除而终止 (1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。 (2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。 (3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。 (4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。 2、有下列情形之一的,合同权利义务终止: (1)本合同按约定履行完毕;(2)本合同经各方协商一致而终止;(3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;(4)法律法规规定终止的其他情形。 第十二条:适用法律条款 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。 第十三条:争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十四条:其他 1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止。 4、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份,每份均具同等法律效力。 甲方: 乙方: 地址: 地址: 法定代表人: 法定代表人: (或授权签约人): (或授权签约人): 日期: 日期: 收起