监控系统工程合同范本哪位有?

监控系统工程合同范本? ?? ?? ??甲方 : 乙方 : 甲方现委托乙方承担监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经过认真协商达成本协议。 ??一、工程概况 ?? ??1、工程名称: ?? 监控系统 ?? ??2、工程地点 : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 3、工程内容: ?? 监控系统安装调试 ?? ??4、合同签订地： 二、双方的责任和义务 ?? ??1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水；并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务： ??（1）按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 ??（2）按时支付工程进度款。 ??2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。 ??三、工程的时间和进度 ?? ??1、工期为自开工之日起至验收完毕，共 ??日。 ??2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工； （2）因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度；（3）甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度； ??（4）在安装调试中停电 ?? 小时以上或连续间歇性停电 ???天以上； ??（5）因甲方决策不及时而影响工程进度； ??（6）因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度； ??（7）因不可抗力而延误工期。 ??3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。 ??4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。 ??四、人力不可抗拒因素 ?? ??如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。 ?? ??五、工程及工程量的变更 ?? ??1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。 ?? ??2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。六、工程验收 ?? ??1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。 ??2、甲方按附件（监控系统工程预算清单）的设备配臵验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件（监控系统工程预算清单）商定之标准。 ?? ??3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起 ?? 日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议，甲乙双方应在 ???日内达成处理意见。 ?? ??4、甲方收到乙方验收工程通知之日起 ?? 日内不验收，视为验收合格。 ??5、有关验收的一切费用由甲方负担。 ?? ??6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。 ??七、工程质量与售后服务 ?? ??1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。 ??2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。 ?? ??3、乙方对工程实行 ??年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。 ?? ??4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。 ??八、工程造价 ?? ??监控设备金额为： ??元（人民币： ??） ??安装调试费金额为： ???元（人民币： ?） ??工程总造价为： ??元（人民币： ??） ??九、工程付款方式 ?? ??1、本合同签订之日起 ?? ?日内，甲方支付乙方工程总造价30%的预付款，作为定金及购臵相关工具和设备。2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后 ???日内，甲方向乙方支付工程总造价 ?? ?%的工程进度款。3、工程验收合格之日起 ??日内，甲方向乙方付清剩余 ?? %的工程款项。 ??十、违约责任 ?? ?? ?? ?? ??1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。 ?? ??2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。 ??3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。 ??4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。 ?? ??6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 十一、解决合同争议的方式 ?? ??本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。 十二、合同附件（监控系统工程预算清单）作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。 ?? ??十三、合同附则 ?? ??1、本合同一式 ?? ?份，甲乙双方各执 ?? 份。 ?? ??2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。 ?? ??3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。4、本合同未尽事宜双方协商解决。 ?? ?? ??甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下： ?? ?? ??甲方： ?? ?? ?? 乙方： ?? ?? ??代表人： ?? ?? ?代表人： ?? ?? ??联系电话： ?? ??联系电话： ?? ?? ??签订时间： ?? ?? 签订时间：?? ??年 月 日 ?? ?? 年 月 日? ? 收起