不锈钢楼梯扶手合同 甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守: 一、工程概况: 1、 工程内容:不锈钢楼梯扶手;φ63厚1.5、25*50厚1.5、22*22厚1.5。 2、 工程承包方式:包工包料,材料选用:国家标准不锈钢管;3、 工程造价:____元/米( 展开
不锈钢楼梯扶手合同 甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守: 一、工程概况: 1、 工程内容:不锈钢楼梯扶手;φ63厚1.5、25*50厚1.5、22*22厚1.5。 2、 工程承包方式:包工包料,材料选用:国家标准不锈钢管;3、 工程造价:____元/米(_______元/米),施工面积约____米,约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);4、 付款方式:合同签订生效后,甲方付10 %的定金(以乙方打定金收条金额为准)后开始施工,工程安装完毕验收合格后,定金退回给甲方,乙方向甲方提供正规机打发票,甲方向发票收款方一次性付清全款。 二、 合同工期:从付定金之日起至2013年8月___日之前完工。 如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。 三、甲方责任: 1、 如期办理拨款结算;2、 指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任: 1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作,参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款100元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。 五、质量与验收:以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,依法向临邑县人民法院起诉。 七、合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。 甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章): 甲方代表签字: 乙方代表签字: 年 月 日希望我的回答可以帮助到您。 收起
