哪个手上有弱电安装施工合同范本?谁晓得?

甲方:(发包方)乙方:(承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第一条:工程概况1、工程地点:2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。第二条:关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条:关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。4、本工程由_______方设计施工方案。第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式:水路____米,电路____米5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。第六条:纠纷处理因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条:全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。第八条:其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条:附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)___年___月___日___年___月___日水电安装合同范本(二)房屋主人:(甲方)水电安装人:(乙方)甲方委托乙方安装一幢民房水电工程,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系,经双方协商同意,就以上工程一事达成如下协议,供双方共同遵守:一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)二、工程分两次安装,第一次验收合格后付款百分之五十,其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。三、安装水电工程总价为人民币元。四、工程质量要求:乙方必须按照国家电工标准要求安装,做到灯亮、水通,水电安装过程中所有内容必须全部符合要求,验收合格。五、施工安全要求:乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工,采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具,在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担。如有此类情况出现,责任与甲方无关。六、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。甲方:乙方:签约日期:上一篇:安置房买卖合同范本下一篇:室内装修合同范本7该内容对我有帮助水电安装合同范本相关推荐·红酒行业劳动合同范本下载·家庭装修承包合同范本下载·学校商店承包合同范本·电脑设备采购合同范本·钢模板采购合同范本·电缆采购合同范本2015·采购合同范本英文2015·国际贸易采购合同范本栏目推荐合同范本房屋租赁合同范本借款合同范本劳动合同范本其他合同范本协议书热点排行·销售合同范本·合伙经营合同范本·最简单的购销合同范本·合伙合同范本·合作协议书范本·工程合同范本·采购合同范本·公司采购合同范本·最新工程居间合同范本·供货合同范本推荐阅读·ktv设计合同范本·鱼塘经营承包合同·家庭装修的合同范本·工矿企业矿石供货合同·绿化苗木订购合同范本·建筑规划设计合同范本·工矿产品购销合同书范本【最新】·医药采购合同·建筑装饰工程施工合同范本·货仓库储存合同关闭关闭 收起

弱电施工合同合同编号:_________甲方:_________地址:_________电话:_________联系人:_________传真:_________邮编:_________乙方:_________地址:_________电话:_________联系人:_________传真:_________邮编:_________甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_________3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_________乙方(签章):_________法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________地址:_________地址:_________开户行:_________开户行:_________帐号:_________帐号:_________签约时间:_________年___月___日签约地点:_________ 收起

小区弱电施工合同范本:合同编号:_________甲方:_________地址:_________电话:_________联系人:_________传真:_________邮编:_________乙方:_________地址:_________电话:_________联系人:_________传真:_________邮编:_________甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_________3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_________乙方(签章):_________法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________地址:_________地址:_________开户行:_________开户行:_________帐号:_________帐号:_________签约时间:_________年___月___日签约地点:_________ 收起

弱电施工合同合同编号:_________甲方:_________地址:_________电话:_________联系人:_________传真:_________邮编:_________乙方:_________地址:_________电话:_________联系人:_________传真:_________邮编:_________甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_________3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_________乙方(签章):_________法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________地址:_________地址:_________开户行:_________开户行:_________帐号:_________帐号:_________签约时间:_________年___月___日签约地点:_________ 收起

经双方协议,电气工程承包给杨宇田电工作业班组,包价为元/M2,订立以下条款:一、合同双方:甲方:太和二建第一项目经理部乙方:电工作业班组二、承包内容:电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。三、双方责任:1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,发生事故的责任自负。4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资,不合格的一律返工重作,并扣罚返工所用的材料费。7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权拒绝不合理的工作安排。甲方提供安全保护用品。9、乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,班组作业完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。11、乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。四、承包款结算方法:乙方在必须每月3日前报上月工作量,履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清。五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,双方签字后生效。确定是哪儿都能找到工程承包合同范本,原因是工程承包合同范本很容易找的,而且工程承包合同范本现在也不是太难找。关于找具体的工程承包合同范本,我建议你到这里看看工程承包合同范本,之所以这里的工程承包合同范本比较全,其他地方的工程承包合同范本网,可能不如这里的工程承包合同范本全面,确定是哪儿都能找到工程承包合同范本,原因是工程承包合同范本很容易找的,而且工程承包合同范本现在也不是太难找。关于找具体的工程承包合同范本,我建议你到这里看看工程承包合同范本,之所以这里的工程承包合同范本比较全,其他地方的工程承包合同范本网,可能不如这里的工程承包合同范本全面谢谢了呢啊 收起