其他答案
上海装饰装修合同范本:发包方(简称甲方):_________________________ 承包方(简称乙方):_________________________ 甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、工程概况 1. 装饰施工地点: 2. 展开
上海装饰装修合同范本:发包方(简称甲方):_________________________ 承包方(简称乙方):_________________________ 甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、工程概况 1. 装饰施工地点: 2. 住房结构: 房 型 房 厅 套,施工面积 平方米。 3. 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。 5. 工期: 自________年________ 月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付: (1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除 (2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元 (3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元 (4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元 (5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 四、关于工程质量及验收的约定 1.本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 2.本工程由________方设计施工方案。 3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。 4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。 5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。 6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。 五、有关安全生产和防火的约定 甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。 六、其它事项 1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。 2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。 七、违约责任 1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。 八、纠纷处理方式 双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。 九、合同的变更和解除 合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。 十、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 合同附件为本合同的组成部分。 甲方(签章): 电话: 乙方(签章): 电 话: 签订地点: 签订日期: 年 月 日希望我的回答能帮到你。 收起
2016-06-10 14:16
来自北京市
评论(0)赞(0)点赞赞(0)
发布评论
免责声明:问答内容均来源于互联网用户,房天下对其内容不负责任,如有版权或其他问题可以联系房天下进行删除。
家居百科
相关问题
- 1回答 上海装饰施工合同范本哪位有?
- 1回答 谁手上有上海室内装饰施工合同范本?
- 1回答 谁能给我一份上海室内装饰施工合同范本?
- 1回答 上海装饰装修合同范本怎么写
- 1回答 2016上海装饰设计合同范本哪位可以提供一份?
- 1回答 谁能给我一份上海室内装饰施工合同范本?
- 1回答 上海装饰装修合同范本哪位手上有?
- 1回答 谁能提供一份上海室内装饰施工合同范本?
- 1回答 上海室内装饰合同范本是怎样的?
- 1回答 上海装饰施工合同范本哪位有?
- 1回答 谁有上海装饰装修合同范本?
- 1回答 2016上海室内装饰施工合同范本哪位有?
- 1回答 上海装饰施工合同范本是怎样的?
- 1回答 上海装饰装修合同范本怎么写
- 1回答 谁手上有上海室内装饰施工合同范本?
- 1回答 2016上海装饰设计合同范本哪位可以提供一份?
- 3回答 上海室内装饰施工合同范本?
- 3回答 上海装饰施工合同范本哪位有?谁知道?
- 2回答 上海装饰施工合同范本求一份?
- 4回答 哪个能给我一份上海室内装饰施工合同范本?
相关知识
- 7浏览4天内上海两大豪宅楼盘日光,法拍豪宅能反映楼市吗?
- 22浏览上海融创外滩壹号院开盘揽金百亿,投资者对豪宅项目的看法如何?
- 14浏览上海豪宅又现日光,豪宅市场持续火爆原因是什么?
- 4浏览4天内上海两大豪宅楼盘日光,豪宅市场走向如何?
- 10浏览上海拿三千万买房的都是谁?如何定义高品质住宅?
- 0浏览保租房托底“新上海人”安居梦,保租房对青年的吸引力如何?
- 1浏览上海将推动小区按质论价调整物业费,物业费调价是否合理公开?
- 1浏览上海月租50元1平米房为摆拍造假,流量至上影响房产市场吗?
- 4浏览上海小区交房不到半年开50多家民宿,民宿对小区安全影响几何?
- 20浏览上海100.9万元/m2的房子长什么样,历史洋房投资价值何在
- 19浏览上海一小区6幢楼没有入户门厅,开发商承诺能信任吗?
- 4浏览上海月租300元马桶房已出租,迷你房租低廉可行吗?
- 4浏览上海一老洋房卖出100万元/平方米,豪宅热销信心源自何处?
- 5浏览上海一小区凌晨起火多辆车被烧毁,如何提高电瓶车充电安全性?
- 29浏览上海一豪宅经1904轮鏖战后成交,豪宅法拍价格真的有优势吗?
- 18浏览上海有新房每平不到4000元?新房低价成交影响?
- 492浏览上海一小区凌晨起火多辆车被烧毁,停车场火灾责任如何认定?
- 62浏览全上海一年的豪宅一天就卖完了?未来豪宅供应量如何?
- 110浏览上海部分小区现新能源汽车飞线充电,私拉电线的法律后果是什么?
回答成功